相信工程承包合同范本？，工程承包合同怎么写的知识很多朋友都不是很了解，今天恋上小编特意整理了这方面的知识，希望能帮助到大家!

内容导航：

一、工程承包合同范本？

一、工程承包合同范本？

甲方(发包方):乙方(承包方):乙方以包工包料方式承包甲方办公楼主体建设工程。现根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，为明确双方的权利和义务，经双方自愿协商，签订本合同，以资共同遵守和执行。第一条项目概况。工程名称：XX公司办公楼承包工程2。项目地点：XX 3。工程承包范围：办公楼主体工程(详见施工图)。

第二条工程款的支付与结算。本合同工程费用为固定费用，总费用为人民币，单价不含税。2.工程付款：根据进度付款。工程验收合格后支付至工程造价的95%，剩余5%的工程款作为保证金。如无质量问题，自验收合格之日起一年内支付至100%工程款。3.如甲方有任何设计变更，双方另行协商。第三个工期

1.工期：开工日期：年月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日工期：在天内完成。2.工期延误：由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延。(1)乙方进场通知送达三天后，场地仍无法交付，施工用电、用水尚未到位；(2)设计变更和工程量增加；(3)如遇不可抗拒的自然灾害，将影响施工；(4)甲方同意的其他情形.第四条甲乙双方的责任

1.甲方职责(1)负责车间三通一平；(2)施工前提供水准点和坐标控制点，指定电源和用水点；本项目所需的水电费用由甲方承担.(3)按时支付进度款；(4)任命XX为现场代表，负责处理施工中甲方责任范围内的事宜，组织工程验收、签证、质量监督和工程竣工验收签证；2.乙方的责任：

(1)按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理和解决一切由乙方负责的事宜；(2)任命为乙方现场代表，负责本合同的履行，乙方现场代表签署的所有文件均应得到乙方的认可；(3)施工中，严格执行安全文明施工操作规范、消防安全规定、施工规范和质量标准，保质保量按期完成工程。第五条工程质量、竣工验收和质量保证

1.本工程以国家制定的施工图纸、做法说明、设计变更和施工验收规范作为质量评定的验收标准。2.如因乙方原因造成质量不合格，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。3.工程验收：工程完工后，由乙方提出申请，甲方组织相关部门进行现场验收。4.本工程验收合格后，保修期为验收合格之日起五年。第六条特别协议1。本项目不允许转包和分包。

2.乙方必须为所有在施工现场从事施工的操作人员和管理人员办理保险，并支付保险费。第七条违约责任。如果乙方未能在合同规定的时间内完成工程，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价格0.3%的违约金。该违约金的支付并不解除乙方完成工程的责任或本合同约定的其他责任。

2.如因甲方原因造成停工，甲方应按2000元/天赔偿乙方由此造成的损失，工期相应顺延；如因乙方原因造成停工，乙方应按2000元/天赔偿甲方由此造成的损失，工期不予顺延。3.甲乙双方应本着诚实守信的原则履行本合同。如果一方违反本合同，它应赔偿另一方遭受的所有损失。第八条合同争议的解决方式

因履行本合同发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法向项目所在地人民法院提起诉讼。第九条其他1。本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。3.附件：施工图纸或做法说明：甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：电话：地址：合同签订日期：合同签订日期：合同签订日期：合同签订日期：合同签订日期

以上就是关于工程承包合同范本？的知识，后面我们会继续为大家整理关于工程承包合同怎么写的知识，希望能够帮助到大家！